Saltar o menú de navegación e ir ao contido

  • Bienvenido (ES) | Ongi etorri (euskarazko bertsioa) | Benvingut (versió en català) | Benvido (versión en galego)
  • Bienvenido (ES)
  • Boletines
    •  | Baixa  | Máis opcións |
  • Portadas anteriores

EROSKI CONSUMER, el diario del consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Edición impresa > O máis práctico > Sentenzas

Λ

Un caso similar pode merecer sentenza distinta. Esta páxina recolle sentenzas dos nosos tribunais que, polo seu contido, afectan aos consumidores e usuarios de todo tipo de produtos e servizos. Non esqueza que ante feitos similares, as cuestións de proba, as circunstacias concretas das partes implicadas e ata o tribunal que sexa competente na causa pode determinar fallos distintos.

A piscina que aparecía na publicidade non existía nin sequera ía ser construída

Unha constructora cesou a súa actividade edificadora e pospuxo a entrega das vivendas nunha urbanización dunha zona residencial de Sevilla. Cando foron entregadas, os propietarios comprobaron que a piscina que aparecía na publicidade non existía e que a entidade promotora-vendedora non pensaba construíla. Á vista disto, os compradores emprenderon accións legais, tanto polo atraso na entrega das chaves coma polas incompletas instalacións do complexo. O Tribunal Supremo, en sentencia do 15 de xuño do 2000, dictou que a entidade mercantil debía indemnizar ós usuarios por non cumpri-lo pactado, xa que entende que a publicidade se integra no contrato e non pode prescindirse da súa execución, aínda que o anuncio da piscina se fixese de maneira indirecta. Ademais, impúxoselle á promotora outra indemnización en concepto das rendas de alugueiro que tiveron que paga-los compradores durante o período de atraso das obras, xa que o Alto Tribunal coidaba que a empresa puido acudir a outra constructora para concluí-la obra a tempo, cousa que non fixo.


Outros servizos


Buscar en

Información de Copyright e aviso legal

Visita nuestro canal Eroski Consumer TV

En EROSKI CONSUMER tomámosnos moi en serio a privacidad dos teus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI

Fundación EROSKI

Validaciones de esta página

  • : Conformidad con el Nivel Triple-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
  • XHTML: Validación del W3C indicando que este documento es XHTML 1.1 correcto
  • CSS: Validación del W3C indicando que este documento usa CSS de forma correcta
  • RSS: Validación de feedvalidator.org indicando que nuestros titulares RSS tienen un formato correcto